Протокол согласования договорной цены

ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Предоставить Субподрядчику полный набор начальных данных в согласовании с Техническим заданием (Приложение №1,2 к Договору).

5.2. Уплатить Субподрядчику установленную цена работ в порядке и на критериях, предусмотренных Контрактом.

5.3. Письменно согласовывать предоставляемую Субподрядчиком в согласовании с пт 4.2. документацию либо в тот же срок представить письменные целевые замечания.

5.4. Оказывать содействие Субподрядчику в Протокол согласования договорной цены выполнении работ в объеме и на критериях, предусмотренных в Договоре.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. При окончании работ Субподрядчик предоставляет Подрядчику Акт сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной Заданием на проектирование к Договору в количестве экземпляров согласно условиям реального Контракта.

6.2. Подрядчик обязуется принять выполненные работы в течение Протокол согласования договорной цены 15 (пятнадцати) рабочих дней со денька получения акта сдачи-приемки и навести Субподрядчику подписанный акт сдачи-приемки либо письменный целевый отказ в приемке работ.

6.3. В случае целевого отказа Подрядчика от приемки работ сторонами составляется обоесторонний акт с указанием списка нужных доработок и сроков их выполнения.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

7.1. В случае неисполнения Протокол согласования договорной цены Подрядчиком обязанностей по оплате, предусмотренных пт 2.2. реального Контракта, при условии выполнения соответствующим образом Субподрядчиком собственных обязанностей, Подрядчик уплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от суммы неоплаченных работ за каждый денек просрочки

7.2. В случае неисполнение Субподрядчиком обязанностей по срокам выполнения работ, предусмотренных пт 3.2. реального Контракта, Субподрядчик уплачивает Подрядчику неустойку в Протокол согласования договорной цены размере 0,1 % от цены работ за каждый денек просрочки.

7.3. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку либо невыполнение собственных обязанностей, обусловленных обстоятельствами неодолимой силы (форс-мажор), признаваемых такими в согласовании со ст. 401 ГК РФ, достаточным доказательством которых является документ, выданный подходящим компетентным органом и направленным другой стороне Протокол согласования договорной цены в течение 7 дней. Если происшествия неодолимой силы действуют в протяжении 2-х месяцев и поболее, реальный Контракт может быть расторгнут Подрядчиком и Субподрядчиком методом направления извещения другой стороне.

7.4. Все споры меж сторонами разрешаются по обоюдному согласию сторон, при невозможности их урегулирования – в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области Протокол согласования договорной цены в согласовании с действующим законодательством РФ.

8. РАСТОРЖЕНИЕ Контракта

8.1. Реальный Контракт может быть изменен либо расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ либо по соглашению сторон.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. После подписания реального Контракта все прошлые письменные и устные соглашения, переписка, переговоры меж сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.

9.2. Все конфигурации и дополнения к Протокол согласования договорной цены истинному Договору числятся действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

9.3. Содержание реального Контракта и всех приложений к нему, также получаемая (передаваемая) в рамках реального Контракта сторонами информация, является секретной и не подлежит разглашению.

9.4. Субподрядчик имеет право только по письменному согласованию с Подрядчиком завлекать третьих Протокол согласования договорной цены лиц к выполнению работ, предусмотренных реальным Контрактом.

9.5. Хоть какое извещение по данному Договору дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения либо заказного письма. Извещение считается данным в денек отправления факсимильного сообщения, письма по почте, при условии, что имеется возможность достоверно установить, что документ получен стороной по Договору.

9.6. Отношения сторон Протокол согласования договорной цены, не урегулированные реальным Контрактом, регулируются по правилам и в порядке, определенном действующим законодательством РФ.

9.7. К истинному Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью последующие документы:

Приложение № 1. Техническое задание.

Приложение № 2. Техническое задание.

Приложение № 3. Протокол договорной цены на проектные работы.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик:

ООО «Лентелефонстрой»

Адресок: 190000, Санкт-Петербург, ул Протокол согласования договорной цены. Малая Морская, дом 15/7, т. 312-77-90

ИНН 7826737915 КПП 783801001

р/с 40702810270000000034 Выборгский филиал ОАО Банк «Санкт-Петербург»

к/с 30101810900000000790

БИК 044030790 ОКПО 54354869 ОКВЭД 45.21,45.11 ОГРН 1027810225519

Субподрядчик:

ООО «Стройсвязьсервис»Юр. адресок: 197022, Наша родина, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.42, лит.Б, пом.12Н

ИНН 7813178466 КПП 781301001

р/с 40702810980000002659 в ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» филиал Протокол согласования договорной цены Удельный

к/с 30101810200000000791 БИК 044030791

ОКПО 59512385

ПОДРЯДЧИК Директор ООО «Лентелефонстрой» __________________ И.В. Цехош м.п. СУБПОДРЯДЧИК Генеральный директор ООО «Стройсвязьсервис» _______________ Ю.Л.Хлоповских м.п.

Приложение №3

к Договору № ________-ЛТС от 02 сентября 2010 г.

на выполнение проектных работ.

Протокол согласования договорной цены

На проектные работы

ООО «Стройсвязьсервис», именуемое в предстоящем СУБПОДРЯДЧИК, в лице Генерального директора Протокол согласования договорной цены Хлоповских Ю.Л., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Лентелефонстрой», именуемое в предстоящем ПОДРЯДЧИК, в лице Директора Цехош И.В. действующей на основании Устава с другой стороны, пришли к обоюдному соглашению о цены выполнения проектных работ по объекту ««Телефонизация нового жилища – объекты Комитета по строительству СПб (Телефонизация жилых Протокол согласования договорной цены комплексов по адресам:

- г. С-Пб, Лениский пр., д. 139;

- г. С-Пб, Шувалово-Озерки, квартал 9, лоты IV, V, VIII)»».

Цена обозначенных проектных работ оценивается сторонами по обоюдному согласию и составляет 237 786,01 руб., с учетом НДС 18% 36 272,44 рубля, в том числе:

- г. С-Пб, Лениский пр., д. 139 – 124 712,60 руб., с учетом Протокол согласования договорной цены НДС 18% 19 023,96 руб.

- г. С-Пб, Шувалово-Озерки, квартал 9, лоты IV, V, VIII)» - 213 665,06 руб., с учетом НДС 18% 32 592,98 руб.

ПОДРЯДЧИК СУБПОДРЯДЧИК

Директор ООО «Лентелефонстрой» Генеральный директор

ООО «Стройсвязьсервис»

_________________ И.В. Цехош ___________Ю.Л.Хлоповских


protonnaya-teoriya-kislot-i-osnovanij-brensteda-i-louri-teoriya-lyujsa.html
protopop-avvakum-podvizhnik-istinnoj-veri.html
protoreligii-totemizm-animizm-fetishizm-i-magiya-referat.html